Арбитражный суд Саратовской области частично удовлетворил иск АО «Строительная компания Флан-М» к ГКУ СО «Управление капитального строительства». Генеральный подрядчик реконструкции Дома офицеров в Энгельсе, московская компания, подписала контракт в 2023 году с планами завершить работы к концу 2024 года. Однако сроки неоднократно переносились, а стоимость реставрации возросла с 705 миллионов до 1,3 миллиарда рублей.
Работы приостановлены в этом году из-за необходимости внесения изменений в проектную документацию, что обошлось бюджету в 31 миллион рублей. Судья Наталья Каштанова постановила, что реконструкция должна завершиться до 25 декабря 2025 года, с возможностью продления контракта до 30 июня 2027 года.
На стройке, по данным местных жителей, работы не проводились, а лишь замечалась техника. Контракт с АО «СК Флан-М» был заключен без конкурсов, так как предыдущие торги не состоялись. В этом процессе фигурируют компании, связанные с уголовным делом о мошенничестве. Прокуратура активно участвует в расследовании, однако возникают вопросы о прозрачности расходования бюджетных средств.